Arsa Payı Karşılığı Inşaat Sözleşmesi - Sözleşmenin Iptali - Tazminat Davası

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - sözleşmenin iptali - tazminat davası



TC
Yargıtay
23 Hukuk Dairesi

Esas No:2012/3374
Karar No:2012/6217


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı-karşı davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü

-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkili ile davalı belediye arasında 25062008 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin imzalandığını ve 13062008 tarihli 400000,00 TL'lik teminat mektubunun davalıya verildiğini, inşaat sahasında çalışmalar devam ederken davalının sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmediğini öne sürerek akdi feshettiğini ve teminat mektubunu da irat kaydettiğini, bu feshin haksız olduğunu ve zarara uğradıklarını ileri sürerek, şimdilik menfi zararları ve yapılan işlerin bedeline karşılık olarak 50000,00 TL, kâr kaybından 50000,00 TL ve 20000,00 TL'de manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiştir

Davalı vekili, davacı yükleniciye edimlerini zamanında yerine getirmesi için çektikleri ihtarların sonuçsuz kaldığını ve fesihte haklı olduklarını savunmuş, karşı dava olarak ise akdin feshi ile uğradıkları zarar bedeli olan şimdilik 10000,00 TL maddi ve 20000,00 TL manevi tazminatın davacı yükleniciden tahsilini talep etmiştir

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; yaptırılan tespitten inşaatın süresinde bitirilemeyeceğinin anlaşıldığını ve davalı belediyenin akdi fesihte haklı olduğunu, davacı fesihte kusurlu olduğu için maddi ve manevi tazminat taleplerinin yerinde olmadığını, öte yandan davalı belediyenin sözleşme gereği fesih tarihine kadar yapılan işlerin belediyeye kalacağı kararlaştırıldığından, davalı belediyenin fesihten dolayı bir zararı olmadığını, davalının teminat mektubunu da gelir kaydederek gecikme zararlarını karşılayacağını belirterek, davanın reddine ve karşı davada da akdin feshi ve maddi manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir

Kararı, davacı-karşı davalı vekili temyiz etmiştir

Davacı-karşı davalı yüklenici şirket ile davalı-karşı davacı B B arasında görülen ve arsa payı karşığılı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davasının yargılaması sırasında, Kadıköy 4 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2009/562 Esas ve 2010/554 Karar sayılı ilamıyla davacı-karşı davalı şirketin 06072010 tarihinde iflas ettiği anlaşılmıştır
Bu durumda İİK'nın 194 maddesi uyarınca, 2alacaklılar toplantısından 10 gün sonra devam edilmek üzere davanın durdurulması gerekirken anılan yasa hükmü nazara alınmaksızın davaya devam edilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiş, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı-karşı davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 19102012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
wwwhukukmedeniyetiorg